OLG Naumburg zur konkludenten Abnahme und zur Durchgriffsfälligkeit im Nachunternehmerverhältnis OLG Naumburg, Urteil vom 15.07.2026, Az. 2 U 58/25 Auch wenn die Parteien eines Bauvertrags ausdrücklich eine förmliche Abnahme vereinbart haben, kann diese Vereinbarung...
Kurz Zusammengefasst: OLG Düsseldorf: Bauzeitnachtrag scheitert ohne klare Zuordnung der Störungen und Anspruchsgrundlagen
OLG Düsseldorf konkretisiert hohe Anforderungen an Mehrkostenansprüche bei gestörtem Bauablauf OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.09.2026, Az. 1 CC 3/25 Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich in einer umfangreichen Entscheidung mit einer Vielzahl zentraler Fragen des...
Kurz Zusammengefasst: VK Bund: Fehlende Konformitätserklärung darf nachgefordert werden
Auch ein Bieter, dessen Angebot zwingend auszuschließen ist, kann verlangen, dass die Angebote der übrigen Bieter nach denselben Maßstäben geprüft werden. Erfüllt auch das Angebot des vorgesehenen Zuschlagsempfängers einen zwingenden Ausschlusstatbestand, muss es...
Kurz Zusammengefasst: KG Berlin: Baugenehmigung verspätet: Architektenhaftung setzt Verzug voraus
Wird eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung lediglich verspätet vorgelegt und verzögert sich dadurch die Erteilung der Baugenehmigung, handelt es sich nicht ohne Weiteres um einen Mangelfolgeschaden. Ein Anspruch des Auftraggebers auf Ersatz der verzögerungsbedingt...
Kurz Zusammengefasst: OLG Brandenburg: Handskizze begründet nicht ohne Weiteres eine Beschaffenheitsvereinbarung
Eine während der Vertragsverhandlungen angefertigte Handskizze legt die geschuldete Bauausführung nicht zwingend verbindlich fest. Ist die Zeichnung ersichtlich nicht maßstabsgerecht und dient sie lediglich der Veranschaulichung, begründet sie regelmäßig keine...